Art-clr.ru

Арт Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Договор на электромонтажные работы

Договор на электромонтажные работы

«Заказчик», _________________________________________, с одной стороны и _____________________________________ действующего на основании ____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить подряд по Объекту ________________

1.2 Работы выполняются из материалов предоставленных Заказчиком, согласно нормам расхода.

1.3 Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определяются в Приложении №1 к настоящему договору.

1.4 Подрядчик приступает к работам, составляющим предмет настоящего договора, в течении ______ (__________) дней после выплаты Заказчиком авансового платежа, размер которого указан в Приложении №1

2. Права и обязанности сторон

2.1 Заказчик обязуется предоставить Подрядчику в течении ______ (__________) дней с момента подписания настоящего договора, всю необходимую документацию для выполнения работ.

2.2 Заказчик обязуется своевременно производить платежи за Работу, в соответствии с условиями настоящего договора.

2.3 Заказчик обязан обеспечить условия, необходимые для начала проведения Работ, нормального их ведения и завершения в сроки, согласованные сторонами в настоящем договоре.

2.4 В том случае, если ответственность за покупку материалов лежат на Подрядчике, то Заказчик обязуется выдавать денежные средства на покупку материалов исходя из предоставленной Подрядчиком Спецификации на электромонтажные материалы в Приложении №2

2.5 Подрядчик обязуется отчитываться перед заказчиком по выданным денежным средствам. Указанные денежные средства в пункте 2.4 настоящего договора, используются Подрядчиком на приобретение электромонтажных и сопутствующих материалов и их доставку к Объекту

2.6 Подрядчик обязуется приступить к работе не позднее ____ (___________) дней с момента получения необходимой документации и приобретения электромонтажных материалов.

2.7 Если Подрядчик в ходе выполнения Работ обнаружит в представленной Заказчиком документации неучтенные работы, и в связи с этим необходимость проведения работ, и увеличения общей стоимости Работ, то он обязан сообщить об этом Заказчику. Заказчик в свою очередь в течение 3-х дней с даты уведомления Подрядчиком о возникновении дополнительных Работ обязан письменно уведомить Подрядчика о принятых решениях.

2.8 Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ или делающих дальнейшее продолжение Работ невозможным, не позднее 1 (одного) дня до наступления этих обстоятельств поставить об этом в извест¬ность Заказчика, и принять все меры к их устранению.

2.9 Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефек-ты в Работе, предварительно составив Рекламационный Акт с подписью представителя Заказчика.

2.10 Подрядчик обязуется произвести работы в течение ______ (____________) рабочих дней с момента поступления предоплаты согласно пункта 1.4. от Заказчика и предоставления всех необходимых условий для производства работ.

2.11 Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно.

2.12 Подрядчик имеет право привлекать для выполнения работ третьи лица.

3. Порядок расчетов по договору

3.1. Заказчик производит расчет с Подрядчиком согласно следующего графика: указанного в Приложения № 1, не позднее 3 (трех) банковских дней после подписания сторонами договора.

3.2. Заказчик оплачивает выполненный объем работы в рублях наличным или безналичным расчетом.

3.3. Работы, не вошедшие в техническое задание или в смету, рассматриваются как дополнительные. По данным работам стороны согласуют расценки, и их оплата осуществляется по фактически выполненным объемам.

3.4. В случае изменения размеров действующего налогообложения, Договор корректируется в соответствии с Законодательством РФ.

4. Ответственность сторон

4.1. Риск случайной гибели Объекта, во время производства электромонтажных работ, по вине Подрядчика несет Подрядчик. Ука¬занный риск переходит к Заказчику после подписания сторонами акта выполненных работ. Если гибель Объекта произошла по вине Заказчика, Подрядчик вправе получить возна¬граждение за выполненный на этот момент объем работ.

4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему дого-вору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обяза-тельств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно — пожара, наводнения, землетрясения, постановлений правительства РФ и местных органов власти, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

6. Срок действия договора

6.1. Договор вступает в силу немедленно после подписания его сторонами, и действует до мо-мента исполнения сторонами своих обязанностей по настоящему договору.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, будут разрешаться путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между сто-ронами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законода¬тельством РФ.

8. Изменение условий договора

8.1. Настоящий договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по ос-нованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

9. Прочие условия договора

9.1. Срок гарантии на Работы, выполненные на объекте, составляет _______ (______________________) месяцев с даты подписания уполномоченными представителями сторон Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. Если возникают обстоятельства, произошедшие не по вине Подрядчика, которые приведут к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период.

9.3. В случае досрочного расторжения Договора по любым обстоятельствам, в том-числе по форс-мажорным, Заказчик производит с Подрядчиком все взаиморасчеты на день окончания работ, включая все производительные затраты (перебазировка механизмов, вагончиков, материалов и т.д.)

9.4. Если любая из статей договора или ее часть окажется недействительной в следствии какого-либо закона РФ, она будет считаться отсутствующей в договоре, при этом остальные остаются в силе.

9.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах вместе с приложениями, имеющих равную юридическую силу, по од¬ному для каждой из сторон.

9.6. После окончания электромонтажных работ стороны подписывают Акт выполненных работ, который является основанием для завершения взаиморасчетов.

Договор подряда по прокладке внутренней электросети

[Сведения о заказчике], именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и [полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик, действующий на основании лицензии на осуществление электромонтажных работ N [значение] от [число, месяц, год], выданной [указать наименование органа, выдавшего лицензию], обязуется своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами по заданию Заказчика выполнить работы по прокладке внутренней электросети в [указать наименование объекта и адрес] (далее по тексту — Объект), а Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения указанных работ, принять их результат и произвести оплату стоимости выполненных работ, обусловленную настоящим договором.

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик обязуется организовать и координировать строительство внутренней сети путем присоединения ее к внешней электросети, проведенной к [вписать нужное].

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны установили следующие сроки реконструкции:

Начальный срок выполнения работ — [число, месяц, год].

Конечный срок выполнения работ — [число, месяц, год].

2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по прокладке электросети.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:

3.1.1. Осуществить надзор за ходом работ, за соблюдением сроков производства работ, качеством работ.

3.1.2. По факту выявления недостатков и нарушений при проведении испытаний электросети лицензированной электролабораторией предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. В течение [значение] дней с даты подписания настоящего договора передать Подрядчику следующие документы:

— справку на выделенную мощность (разрешение на присоединение мощности);

— акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности со схемой электроснабжения Объекта от щита с указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (при его отсутствии — копию однолинейной расчетной схемы Объекта со штампом Энергосбыта);

— технический регламент на прокладку инженерных коммуникаций.

3.2.2. В течение [значение] дней с даты получения уведомления о выполнении работ по прокладке внутренней электросети принять меры по вызову лицензированной электролаборатории и инспектора Энергонадзора.

3.2.3. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.2.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Читать еще:  Имущественные споры в Москве

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц — субподрядчиков.

3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует его исполнению Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

3.4. Подрядчик обязан:

3.4.1. В течение [вписать нужное] с даты подписания настоящего договора разработать проект электроснабжения Объекта.

3.4.2. Согласовать проект электроснабжения в Энергонадзоре и при необходимости со службой эксплуатации Объекта.

3.4.3. Выполнять все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать результат Заказчику.

3.4.4. Провести работы в полном соответствии с проектом электроснабжения Объекта.

3.4.5. Обеспечить качество работ и применяемых материалов в соответствии с техническими требованиями действующими СНиП и ПУЭ.

3.4.6. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с изложением предмета договора, наименования и адреса субподрядчика.

3.4.7. По факту выполнения работ предоставить Заказчику следующие документы:

— акт сдачи-приемки работ;

— акт на скрытые работы;

— акт на дополнительную систему управления потенциалов;

— акт проверки надежности крепления светильников;

— монтажную схему скрытой электропроводки;

— сертификаты на материалы и оборудование.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по прокладке внутренней электросети к Объекту, стоимость материально-технических средств и компенсацию издержек Подрядчика.

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [значение] дней с момента выставления счета Подрядчиком.

4.5. Оплата работ проводится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение [значение] дней со дня подписания Акта выполненных работ.

5. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

5.1. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в месте прокладки электросети.

5.2. В течение [значение] дней с даты получения уведомления о выполнении обязательств, возложенных на Подрядчика настоящим договором, Заказчик приглашает лицензированную электролабораторию для проведения испытаний электросети.

5.3. В течение [вписать нужное] после получения Заказчиком технического отчета о проведении испытаний электроустановки Заказчик приглашает инспектора Энергонадзора для сдачи электроустановки, который после проверки правильности осуществления электромонтажных работ оформляет акт допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика.

5.4. В течение [вписать нужное] с даты получения акта допуска в эксплуатацию электроустановки Заказчика Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.5. В случае выявления недостатков и нарушений Подрядчик обязан устранить их в течение [вписать нужное].

6. Ответственность сторон

6.1. Все нарушения отдельных пунктов договора рассматриваются совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ.

6.3. В случае задержки, возникшей по вине Заказчика, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим договором, Сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно времени задержки.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.

6.5. В случае просрочки выполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [значение] рублей.

6.6. Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров они будут рассматриваться Арбитражным судом [указать регион] в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

7.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту нанесен значительный ущерб, то Стороны обязаны согласовать новые сроки, порядок производства и стоимость работ в дополнительном соглашении, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.3. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8. Порядок расторжения договора

8.1. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

8.1.1. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания реконструкции Объекта более чем на [значение] дней;

8.1.2. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

8.2. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

9.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

9.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до [вписать нужное], а в части исполнения гарантийных обязательств — до истечения срока таковых.

9.6. Вся корреспонденция по настоящему договору направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем договоре почтовому адресу. Сторона считается надлежаще уведомленной при оправке в ее адрес, указанный в договоре, письменного обращения другой Стороны.

Раздел 1. Монтаж электрооборудования

1.1. Общие принципы проведения электромонтажных работ

Электромонтажные работы являются частью комплекса строительных работ и выполняются в рамках договора строительного подряда (контракта), в соответствии с которым подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы.

Заказчиками выступают юридические лица (предприятия, организации), имеющие финансовые средства (инвесторы). Финансирование электромонтажных работ осуществляется за счет раздела капитальных вложений, предусмотренного для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения объектов электроэнергетики.

Подрядчиками при проведении электромонтажных работ выступают, как правило, электромонтажные организации, независимо от форм собственности, зарегистрированные в установленном порядке в налоговых органах и имеющие лицензию и другие документы, подтверждающие лигитивность организации и гарантии качества на выполнение электромонтажных работ. При больших объемах электромонтажных работ и нескольких претендентах на их выполнение заказчик организовывает конкурсные тендерные торги.

Лицензирование деятельности электромонтажных организаций осуществляется с целью защиты прав и интересов потребителей строительно-монтажной продукции. Гарантии и сроки предъявления заказчиком претензий к подрядчику определяются в договоре подряда и по электромонтажным работам составляют, как правило, 1…2 года.

Договор подряда является основным правовым документом, регламентирующим взаимоотношения заказчика и подрядчика. Такой договор иногда заключается на выполнение работ «под ключ». Здесь подразумевается выполнение полного инвестиционного цикла, включающего проектирование, строительные, электромонтажные, пусконаладочные работы и сдачу объекта в эксплуатацию.

Для выполнения комплекса или отдельных видов работ, например пусконаладочных работ, подрядчик может привлекать другие организации – субподрядчиков. В этом случае подрядчик выступает уже в роли генерального подрядчика. Основные этапы выполнения электромонтажных работ показаны на рис. 1.1.

Подготовка к проведению электромонтажных работ, в частности приемка строительной части объекта под монтаж оборудования,

ответственность перед заказчиком за выполнение всех видов работ в сроки, предусмотренные договором, и надлежащего качества возлагаются на генерального подрядчика.

Рис. 1.1. Основные этапы проведения электромонтажных работ

Подрядчик планирует и осуществляет работы в соответствии с проектно-сметной документацией и договорной ценой, определяющими объем, содержание и стоимость работ. Проектная документация должна соответствовать требованиям нормативных документов, регламентирующих электромонтажные работы:

Строительным нормам и правилам (СНиП); Государственным стандартам (ГОСТ) в области строительства; Правилам устройства электроустановок (ПУЭ);

Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭ ЭП).

Кроме того, в обязанности подрядчика входит соблюдение природоохранного законодательства и организация охраны труда при выполнении работ.

В ходе выполнения работ заказчик и подрядчик вправе по согласованию с проектной организацией вносить изменения в техническую документацию при неизменности характера предусмотренных договором подряда работ, а также выделять пусковой комплекс из всего проектного объема работ.

Читать еще:  Документы для регистрации права собственности на квартиру

Обязанности и ответственность по обеспечению электромонтажных работ комплектами оборудования, материалами и конструкциями несет, как правило, подрядчик. Для этого подрядчик получает от проектной организации расчеты (спецификации) о потребности основных видов оборудования, материалов, конструкций.

Для проверки качества поставляемого на монтажную площадку оборудования подрядчик осуществляет входной контроль, оформляет акты приемки оборудования в монтаж или предъявляет претензии к поставщикам в случаях нарушения требований к качеству оборудования, его повреждения при транспортировке.

В ходе выполнения электромонтажных работ заказчик осуществляет технический надзор за качеством работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством поставляемого оборудования, его испытаниями при проведении пуско-наладочных работ. Технический надзор заказчик может осуществлять с привлечением проектной организации (авторский надзор). При большом объеме работ надзор ведется по отдельным разделам проекта: строительные, электромонтажные, сантехнические, пусконаладочные и другие работы.

После выполнения заказчиком и подрядчиком всех обязательств по договору осуществляется приемка выполненных работ. В договоре подряда предусматриваются сроки уведомления подрядчиком заказчика о готовности объекта к приемке, сроки проведения приемки и сроки устранения замечаний, выявленных при приемке выполненных работ. Приемка крупных объектов осуществляется рабочей и государственной приемочными комиссиями с подписанием актов соответствующей стандартной формы (КС-11 и КС-14). При небольших объемах работ (замена выключателей, трансформаторов небольшой мощности при сохранении существующих фундаментов) приемка выполненных работ осуществляется одной приемочной комиссией. С момента приемки объекта по акту заказчик вступает в полное владение и распоряжение объектом.

1.2. Организация электромонтажных работ

Организация электромонтажных работ возлагается на подрядчика и состоит из трех основных этапов.

На первом инженерно-техническом этапе производится приемка, проверка и изучение проектно-сметной документации; в проектной документации должен быть предусмотрен проект организации строительства (ПОС), на основе которого электромонтажной организацией разрабатывается проект производства электромонтажных работработ (ППЭР).

На втором организационном этапе выполняется приемка от строителей под монтаж оборудования зданий, сооружений,

фундаментов, проемов и ниш в конструкциях зданий и сооружений; контролируется установка закладных деталей, проверяется наличие предусмотренных проектом стационарных кран-балок, монтажных тележек и талей.

На третьем материально-техническом этапе осуществляется обеспечение и комплектация электромонтажных работ оборудованием, материалами, изделиями, монтажными заготовками; на этом же этапе выполняется оснащение монтажных работ механизмами, инструментами, инвентарем и средствами безопасного труда.

Важным моментом организации электромонтажных работ на сложных объектах, требующих определенной очередности выполнения строительных и электромонтажных работ, является составление ППЭР. Этот проект обязательно разрабатывается для выполнения электромонтажных работ, сопровождающихся сложными такелажными работами с применением механизмов (автокранов, автовышек), верхолазных работ, а также для работ, выполняемых в действующих электроустановках, например, при реконструкции существующих подстанций.

ППЭР разрабатывается специальными группами подготовки производства монтажных организаций и утверждается ее техническим руководителем (главным инженером). ППЭР должен быть согласован с заказчиком или техническим руководителем эксплуатирующей организации.

Исходными данными для разработки ППЭР служат: рабочие чертежи и сметы проектной документации объекта;

данные о поставке оборудования и материалов, наличии машин и механизмов;

действующие нормативные документы, монтажные инструкции, отраслевые правила по охране труда;

сроки возможного отключения действующих электроустановок при реконструкции и техническом перевооружении объектов.

Содержание ППЭР состоит из трех разделов. В первый раздел входят пояснительная записка, содержащая общие сведения об объекте, организационную структуру монтажа, ситуационный план, совмещенный со схемой электроснабжения, план расположения оборудования, технико-экономические показатели объекта.

Во втором разделе ППЭР приводятся наиболее эффективные методы организации и технология выполнения электромонтажных работ. Здесь указываются технологические приемы выполнения трудоемких операций, их механизации, предложения по совмещению монтажных и наладочных работ, указания по охране труда, приводятся графики производства работ.

Электромонтажные работы и перечень бумаг для составления исполнительной документации

Для проведения электромонтажных работ при строительстве новых объектов, капитальном ремонте и реконструкции старых существуют стандартные требования на оформление и ведение документации. Такой же утвержденный порядок предусмотрен для составления исполнительных актов освидетельствования и приемки работ, отдельных участков электроснабжения в инженерных и технических сетях.

Стандартные требования и состав документов распространяется на оформление подготовительных производственных процессов, контроля хода выполнения электромонтажных работ и на объектах использования энергии атома. Состав пакета документации устанавливает требование к составу электроэнергии, содержанию приемных актов строительства.

Определение исполнительной документации

В стандартных описаниях ГОСТов и ТУ в соответствии с законами Федерации России введены следующие термины:


  • внешняя документация создается и разрабатывается общими институтами, не входящими в состав организации, например, технические характеристики, литература, справочники;
  • договор подряда и субподряда определяет права и обязательства генподрядчика, подрядчика и заказчика относительно выполнения процессов, поставки материалов и оплаты труда;
  • понятие документа определяет количество информации, записанное на материальном носителе, сохраняемом организацией или человеком для подтверждения факта производственной деятельности или правовых обязательств;
  • документация входного контроля фиксирует проведение контрольной проверки рабочей документации, деталей, материалов и др.;
  • исполнительные документы контроля выполнения работ содержат соответствующие сведения;
  • производственная документация содержит информацию о ходе электромонтажных восстановительных процессов;
  • исполнительные схемы изображают объект в аксонометрии с применением условных линий и графических изображений;
  • нормативные документы, устанавливающие положения и правила, обязательные при строительстве и реконструкции электрических сетей;
  • принцип отчетности заключается в ответственности частных лиц или организаций за действия при строительстве и реконструкции;
  • протокол предназначен для записи вопросов и обсуждений на собраниях, заседаниях и совещаниях;
  • приемо-сдаточные документы содержат исполнительные и разрешительные акты и протоколы.

Требования к документации

Подготовительная документация

В состав документов подготовки к производству электромонтажных работ и строительству объектов использования атомной энергии входят следующие разделы:

  • разрешительная документация;
  • пакет документов, которые представляет монтажное предприятие для подготовительных работ;
  • технологические и организационные бумаги, которые разработаны непосредственно исполнительной подрядной организацией.

Стандартные требования к разрешительным документам


Перед началом монтажных работ организация принимает участие в конкурсном отборе и предоставляет для этого заказчику комплект бумаг на рассмотрение, который подготавливается в соответствии с Гражданским кодексом и Федеральным законом. Эти документы оформляет монтажная организация и передает заказчику или генподрядчику. Первоначальным является свидетельство о допуске к определенному виду, которые могут оказать влияние на безопасное функционирование других объектов капитального строительства.

Для получения такого свидетельства предприятию необходимо иметь лицензию от экологически-технологического и атомного надзора по части возможности выполнения работ. Потребуется разрешение от Министерства гражданской обороны, и чрезвычайных положений на производство работ по ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности. Необходимо получить лицензию Федеральной Службы России на проведение рабочих процессов, связанных с использованием сведений государственной важности и составляющих государственную тайну.

Подаются дополнительные документы, такие как выписка из регистрационного и государственного реестра и разрешение Федеральной службы, подтверждающее право организации выдавать допуски к работам, оказывающим влияние на окружающие объекты. Наличие таких документов проверяется у монтажной организации во время предварительной проверки перед конкурсом или при проведении внешних и внутренних аудиторских проверок.

Допускающие документы для ведения работ

Для начала проведения работ монтажное предприятие имеет генподрядный договор с заказчиком, который может договариваться с другой специализированной организацией после одобрения заказчика. Предприятие, выразившее готовность выполнять электромонтажные работы, предоставляет пакет документации, подтверждающей ее способность к производству:


  • программу обеспечения качества организацией для рассмотрения заказчиком, разработанную согласно его требованиям (обязательно для всех участников);
  • свидетельство о регистрации предприятия в Федеральной службе района действия.
  • Документы производства электромонтажных работ
  • В договоре подряда определены сроки, в которые предприятие предоставляет заказчику исполнительную рабочую документацию:
  • ПОС — проект организации строительства;
  • график выполнения работ с привязкой к календарным данным и согласованный с планом поставок материалов и оборудования;
  • для установки рабочего оборудования требуются чертежи от завода изготовителя, схемы и монтажные инструкции, вся документация переводится с иностранного на русский язык.
  • перечень особо сложных участков монтажа, на организацию работ которых требуется заключение договоров со специализированными фирмами;
  • проект организации работ грузоподъемными автомобильными или башенными кранами;
  • технологические карты на основные электромонтажные работы;
  • инструкции по технологии выполнения сварочных работ;
  • чертежи для монтажа и установки;
  • технологические карты для контроля качества монтажных работ.

Все рабочие документы оформляются, подписываются и согласовываются в соответствии с порядком, действующим на предприятии.

Контрольная документация производства электромонтажа

Для качественного выполнения производственных процессов предусмотрены такие виды контроля:

  • контроль на входе материалов, оборудования и деталей;
  • операционное контролирование выделенных этапов производства;
  • освидетельствование предыдущих этапов электромонтажных работ, результаты которых будут скрыты после проведения последующих операций;
  • результаты проведения испытаний технических приборов и устройств.

Процедура входного контроля является стандартной, если иное не предусмотрено в ППР, и регламентируются соответствующим положением заказчика СТО 95 137–13, которое определяет порядок осуществления проверки качества оборудования и материалов, поставляемых заказчиком или генподрядчиком.

Читать еще:  Как в 2022 году отказаться от страховки кредита

На основе этих стандартов монтажное предприятие разрабатывает собственную инструкцию, согласованную с заказчиком, утвержденную руководителем фирмы и введенную в действие приказом по организации. По результатам проверки на входе, персонал составляет приемочный акт, в котором фиксируется факт соответствия или несоответствия заявленным требованиям.

Информация о проведенном операционном контроле, выполняемом монтажной организацией, описывается в актах или результативных протоколах. Для операционного контроля заказчика применяются документы инспекций государственного надзора. К документам операционного контроля относят журнал авторского надзора, прокладки кабеля, монтажа кабельных муфт напряжением свыше 1 тыс. вольт.

Результаты освидетельствования скрытых работ заносят в акты в соответствии с положениями проектной и нормативной документации. В СНИП разработаны специальные перечни электромонтажных работ, подлежащих актированию на скрытые работы.

Исполнительная документация контроля качества электромонтажных работ


Все этапы проведения инспекций и проверок качества выполнения производственного процесса документируются представителями предприятия или кураторами генподрядчика. Все несоответствия с технологическими картами, приводящие к ухудшению качества процессов, обязательно заносятся в соответствующие акты на всех этапах электромонтажных работ, начиная от входного контроля и заканчивая окончательной приемкой.

При необходимости, если технологические процессы грубо нарушаются, процесс работ останавливается до устранения неполадок. Несоответствия заносятся в общие или специальные журналы, там же отражаются результаты переделанной работы или замены некачественного оборудования и материалов.

Требования к оформлению исполнительной документации

Вся документация отражается на бумажных или электронных носителях и сохраняется предприятием, выполняющим монтаж. Оформление происходит на бумаге формата А4. Рекомендуется электронное отображение документов для размножения и передачи всем заинтересованным сторонам. Для исполнительных документов, которые подписываются генеральным подрядчиком или заказчиком не допускается исправления.

Документы должны содержать подписи ответственных лиц, если нет определенного числа подписей, то документация считается не оформленной. При составлении пакета документов обязательно предоставляется список входящих в него бумаг.

Исполнительная документация является важным сопровождением электромонтажных работ при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Образец договора подряда на монтаж оборудования

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector